停工窝工费用索赔 - 鹏哥撩工程 Ai
Introduction
一、产品概述 停工窝工费用索赔是一款面向停工、窝工、抢工费用索赔场景的AI工具，由鹏哥撩工程Ai出品，内置停工费用计量规则和抢工人工费测算公式，为工程项目参建各方提供停工损失索赔方案支持。本说明书适用于v1.0.0版本，内容包括产品概述、适用方向、适用人员、核心功能、使用流程、推荐输入格式、标准输出成果、适用场景、专业边界与使用示例。 产品定位 本产品定位为停工窝工费用索赔AI工具，核心是内置的停工费用计量规则和抢工人工费测算公式。工具将停工损失的费用构成、计量方式、处置流程与证据固化要求进行结构化组织：费用构成覆盖施工机械费、施工人员费、周转材料费、管理与其他费四大类；计量规则包含8种费用计量方式；处置流程采用停工四步处置；抢工测算提供两种测算方法的完整公式；机械索赔覆盖以塔吊为代表的5种情形。用户输入停窝工情况，即可生成结构化的索赔方案。停工费用四大类构成见表1。 表1 停工费用四大类构成 编号 费用大类 具体费用要素 C-01 施工机械费 机械停滞费（租赁机械租金延续）、机械调出调入费、自有设备台班停滞损失、停工期间设备维护保养费（塔吊、外爬架、外用电梯等需专人定期维护） C-02 施工人员费 人员闲置工资、人员遣散费用（含合理遣散期费用）、施工降效额外用工费用、留守人员费用（管理人员与工人） C-03 周转材料费 现场周转材料占用（模板、木枋、钢管、扣件、碗扣、可调托等）、材料二次倒运与保护费用、已进场材料积压资金成本 C-04 管理与其他费 现场管理费（管理人员工资、交通费、固定资产使用费）、重新开工准备费用、停工期间合同款项欠付利息、停工维权发文与会议成本 除上述四大类外，工具还支持三项补充要素的识别与主张：结构维护费（竖向预留钢筋、大型模板停工期间专人定期维护）、临设维持费（临水临电维持、办公生活设施闲置）与复工费用（政府停复工手续、重新组织人员进场、重新启用机械设备等）。 解决什么问题 停工损失索赔的核心难点在于费用计量与证据固化。费用计量方面，机械停滞、人员遣散、周转材盘点等各项损失分别适用不同的计算规则，机械按租金分摊还是定额台班、人员按名单工资还是降效签证、周转材如何盘点确认，长期依赖老商务的经验判断，难以标准化复制。证据固化方面，停工过程证据必须同步形成，事后难以补做，报停启用记录、人员名单、物资盘点等资料一旦缺失，索赔主张便缺乏支撑。本工具将四大类费用计量规则、停工四步处置流程、抢工人工费两种测算公式和8类证据固化清单结构化，输入停窝工情况即出索赔方案，帮助项目团队在停工发生的第一时间完成费用界定、处置安排与证据固化。 核心价值 本工具的核心价值体现在计量规则、处置流程、抢工测算、机械索赔与证据固化五个方面，具体见表2。 表2 核心价值一览 序号 价值维度 具体内容 1 四大类费用计量规则 机械租金分摊（租赁机械按实际租金和调出调入费分摊）、定额台班停滞（自有设备按定额台班停滞费乘停滞台班）、人员名单工资（按留守遣散名单和合同工资标准）、物资盘点（按双方确认的现场盘点记录）等8种计量方式 2 停工四步处置流程 现状报告发文、设备三单（进场使用单、停用单、退场记录单）、人员四名单（管理人员、驻场工人、遣散确认、住宿资料）、物资盘点的同步处置链路 3 抢工人工费两种测算公式 方法一逐部位测算（L=F-A、S=P÷A、T=P÷F、W=S-T、O=A×W×N）；方法二总量测算（Q=(F-A)/F、U=Q×M×N），并含管理费抗辩反驳要点 4 大型机械索赔5情形 以塔吊为代表的5种可索赔情形匹配（工期后延晚进场、延长使用、非承包方原因停工、方案型号变化、甲指分包冲突）及费用调整对比要点 5 证据固化清单 8类证据固化清单与照片信息卡规范（节点照片带部位日期信息卡、抢工队伍每天合照、名单与考勤对应） 二、适用方向 本工具可应用于停工索赔策划、现场处置、抢工测算、机械索赔、复工管理与证据核查等环节，具体适用方向包括以下七项： 1. 停工费用索赔策划：收到停工令后，及时完成费用构成界定、计量规则匹配与索赔方案策划。 2. 停工现场处置：停工期间设备、人员、物资的规范化处置安排与书面记录形成。 3. 抢工赶工人工费测算：按两种测算方法完成抢工赶工人工费的计算、印证与主张。 4. 塔吊等机械停滞索赔：塔吊等大型机械停滞费用的情形匹配、计算与证据组织。 5. 复工准备与复工费用主张：复工30天书面通知要求与复工费用的主张要点提示。 6. 索赔证据清单核查：对照8类证据固化清单，核查既有索赔资料的完整性。 7. 商务人员学习停窝工计算：帮助商务人员系统学习停窝工费用的构成与计算规则。 三、适用人员 本工具面向与停工窝工索赔相关的各类人员，适用人员主要包括以下五类： 8. 项目商务经理 9. 商务工程师、造价工程师 10. 项目经理 11. 项目部现场技术人员（证据记录） 12. 商务新人 不同人员可结合自身职责与所处索赔阶段，选用第四部分所列的核心功能获取相应支持。 四、核心功能 本工具共提供七项核心功能，覆盖从费用构成、计量规则、处置流程到证据固化与复工管理的完整索赔支持链路，各功能的支持内容与输出成果见表3。 表3 核心功能一览 序号 功能模块 支持内容 输出成果 1 费用构成 支持四大类费用要素清单 费用构成清单表 2 计量规则 支持8种费用计量方式 计量规则表 3 处置流程 支持停工四步处置 处置方案 4 抢工测算 支持两种方法完整公式 测算计算过程 5 机械索赔 支持5种情形匹配 机械索赔方案 6 证据固化 支持8类证据与照片规范 证据清单 7 复工管理 支持30天通知与复工费用 复工要点 五、使用流程 本工具的使用流程分为四步，从描述停窝工事件开始，到形成可执行的索赔方案结束，具体见表4。 表4 使用流程 步骤 环节 操作说明 第一步 描述事件 提供停工、窝工或抢工情况及事件原因 第二步 界定责任 核实非承包方原因前提，责任不明时先提示证据收集方向 第三步 方案生成 生成费用构成、计量规则与处置流程组成的索赔方案 第四步 证据固化 按证据清单同步形成记录，并进行人工复核 六、推荐输入格式 为提高场景识别的准确性与索赔方案的完整性，建议用户按以下要素组织输入信息。输入要素越完整，生成的索赔方案越贴近项目实际。推荐输入要素见表5。 表5 推荐输入要素 序号 输入要素 说明 1 场景类型 停工、窝工、抢工或机械停滞四类之一（必填） 2 事件原因和发生时间 事件概况，用于责任界定（必填） 3 停工时长 预计或实际停工持续时间 4 现场设备情况 塔吊、电梯、爬架等设备的型号与台数 5 人员情况 管理人员与工人数量 6 抢工的计划工期与实际工期 抢工费用测算的基础数据 7 停工令或指令文件情况 停工指令的编号、日期等书面依据 七、标准输出成果 本工具的标准输出成果为停工窝工费用索赔方案。方案以结构化方式完整呈现索赔所需的费用、处置、测算与证据信息，包含以下九项内容： 13. 基本信息（场景类型、事件概况、责任界定、报告日期） 14. 费用构成清单表 15. 停工处置方案（四步） 16. 抢工费用测算（双方法计算过程） 17. 机械索赔方案 18. 证据固化清单（8项勾选） 19. 复工管理要点 20. 发文与程序提示 21. 人工复核事项 其中，费用构成清单表按四大类列示费用要素并逐项匹配计量方式；证据固化清单以勾选方式提示应同步形成的记录；发文与程序提示按28天索赔程序组织；人工复核事项列明责任界定、定额标准、工资标准等需人工确认的内容，确保方案经复核后可直接用于索赔发文与主张。 八、适用场景 结合产品定位与核心功能，本工具的典型适用场景包括以下六类： 22. 用于收到停工令后的费用索赔策划 23. 用于停工期间的设备人员物资处置 24. 用于抢工费用测算和主张 25. 用于塔吊机械停滞费用索赔 26. 用于复工费用准备 27. 用于商务新人学习停窝工计算 九、专业边界 本工具为停工窝工索赔辅助工具，输出成果定位为方案参考，不能替代必要的专业工作。使用时须遵守表6所列专业边界。 表6 专业边界 边界类别 具体要求 不替代 不替代商务正式计算、法务责任界定与造价鉴定 涉及 责任争议建议法务参与，台班停滞费以当地定额为准 必须依据 必须以合同约定、定额标准、双方确认的现场记录为依据 合规底线 金额留空不虚构，索赔前提是非承包方原因，证据须真实形成 十、使用示例 以下通过三个典型示例说明本工具的调用方式与输出内容。调用语为用户输入的停窝工情况描述，输出为工具返回的索赔方案概要。 示例一：停工费用索赔策划 调用语：“收到停工令，停3个月，现场2台塔吊，管理人员15人，工人200人。” 输出：核实停工令属非承包方原因后，输出施工机械费、施工人员费、周转材料费、管理与其他费四大类费用构成与逐项计量规则，同步给出现状报告、设备三单、人员四名单、物资盘点的四步处置发文要点与8类证据固化清单，并附复工30天通知等管理要点。 示例二：抢工费用测算 调用语：“合同工期300天，实际240天完成，抢施部位人工费600万元。” 输出：按方法二总量测算，Q=(300-240)/300=20%，U=20%×600万×N；同时建议按方法一逐部位测算（L=F-A、W=S-T、O=A×W×N）相互印证，并附管理费抗辩反驳要点（管理费基于工程量的预估取费标准计算，与工期天数没有必然联系）与抢工照片记录规范。 示例三：塔吊停滞索赔 调用语：“业主原因停工4个月，塔吊一直没报停。” 输出：匹配E-03非承包方原因停工情形，提示停用单与启用记录补做的紧迫性，并按计划与实际开竣工时间对比计算延长租赁期（E-02），同步给出租赁机械按实际租金和调出调入费分摊的计量方式与费用调整对比表附件建议。 十一、一句话总结 停工窝工费用索赔AI工具——四类费用计量规则+双公式抢工测算+四步处置+证据同步固化，让停工损失从算不清留不住到有据可算。
Resource Information
License information is collected from official sources and may be outdated or missing. Refer to the LICENSE file in the original repository before commercial use.
Information boundary
Information on this page is collected from official documents for technical presentation only and does not imply our endorsement. Pricing, quotas and availability are subject to the latest official statements. We make no commitment regarding any action you take after leaving this site.
Similar skills
罗斯蒙德合同合规审查
Not specified【罗斯蒙德合同合规审查】南京罗斯蒙德基于已交付项目沉淀的合同合规审查 Skill，为法务与业务侧提供风险初筛，聚焦智能写作、文档交付、AIGC 与定制开发类背靠背合同。流程：提取合同文本（PDF/Word/扫描件）→ 解析主体、标的、价款、履约、违约等要素 → 多版本条款语义比对与差异定位 → 按 13 类通用维度（用章、审批、必备条款、前后一致性、行业资质、违约责任与上限、知识产权、主体授权、价款税务、争议解决、履约验收、跨境、招标采购）逐项核查 → 叠加背靠背传导、AIGC 权属与标识、源文件与提示词交付、数据合规与第三方大模型调用、验收客观化、驻场 SLA 等专项规则。风险按高/中/低分级，一律用「所属章节」定位，给出依据与修改建议；一键生成 HTML 报告，同源产出 Markdown 与 JSON 三件套，交付前经自检脚本门禁校验。仅初筛，不替代法务终审。 Trigger on: 合同审查/合同审批/合同比对/差异对比/用章检查/招标文件评分/单一来源采购/背靠背合同/AIGC 合同/起草诉状/contract compliance review/clause comparison.
露禾论文写作助手（免费版pro）
Freemium露禾论文写作助手（免费版）：一句话生成引用可溯源、不编造的专业学术论文，按国标 GB/T 7714 插入真实文献引用，中英文 3000/5000/8000 字，一键导出 Word。说「写论文 / 帮我写论文」即可使用。
包拯.SKILL
API key required包拯.Skills你身边的专家律师团 — 专业法律咨询 + 要素式/通用起诉状起草 + 刑事专项材料辅助 + 法条分析与法规检索。flk.npc.gov.cn API实时法条优先，不可用时AI知识库降级兜底，**法条来源按四档标注可核验（已核验-flk API / 已核验-单源 / 已引-离线库 / 未核验-模型生成），交付末尾附法条/事实/金额/程序分项置信度**；以22类法律领域覆盖矩阵约束路由边界；支持35个起诉状模板、5类刑事专项材料辅助；内置Logic Doctor逻辑自检、诉讼时效追踪及10类异常容错处理（含连续失败熔断）；渐进式意图收敛协议（3轮状态机）；混合意图自动任务拆解（按依赖排序→合并→顺序执行）；含反模式清单与危机干预出口（自杀/家暴/未成年人侵害先于一切法律分析）。非标准案由自动使用通用模板。
律师助手
Marked paid律师AI办案工作台：从接案到结案全流程提效——案件分析、要件梳理、文书初稿、证据质证、法庭攻防演练、赔偿与费用计算、期限提醒、复盘归档；覆盖民事、刑事、劳动、非诉、破产、执行、行政、仲裁八大领域，111 个专家技能；法条可核验、结论可复核。
AdMapix广告投放工具
Marked freeAPI key requiredAdMapix广告原始数据层,广告创意/应用/排名/下载收入
标书写作专家【百炼标书】
Marked paidAPI key required百炼®标书是一个面向投标场景标书写作的skill，可以帮用户完成四件事：解读招标文件、生成投标文件、审查投标文件合规风险以及标书查重。它适合用自然语言直接写作，用户只要提供文件和需求，就能拿到解读结果、成品标书、审查报告、查重报告。百炼®标书官网:https://biaoshu.zhiliaobiaoxun.com
What is a Skill
A Skill is a packaged single capability, such as text recognition, document summarization, or keyword extraction. Developers wrap the calling logic and prompts into a plugin-like unit, so users can load it without understanding the underlying model. StackPilot indexes a large number of skills that can be tried instantly or assembled into a plan.